[建筑施工合同范本]建筑安装工程分包 合同 甲方： 乙方： 地址： 地址： 邮编： 邮编： 电话： 电话： 法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）： 开户行： 开户行： 帐户： 帐户： 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利...+阅读

装修合同范本 发包方（简称甲方）：_________________________ 承包方（简称乙方）：_________________________ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1、装饰施工地点：

2、住房结构：X房X型X房X厅 套，施工面积X平方米。

3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。

5、工期： 自________年________ 月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

二、工程价款及结算的约定。

三、关于材料供应的约定。

四、关于工程质量及验收的约定。

五、有关安全生产和防火的约定。

六、其它事项。

七、违约责任。

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式。 双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

九、合同的变更和解除。 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

十、本合同一式X份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 合同附件为本合同的组成部分。 甲方（签章）： 电话： 乙方（签章）： 电 话： 签订地点： 签订日期：X年X月X日。

以下为关联文档：

最新建筑工程承包合同范本有哪些内容建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成： 1）《协议书》。包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容，并明确对双方有约束力的合...

谁有建安合同的范本啊建筑安装合同范本 _________年_________月_________日，_________（简称甲方），与_________（简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1.安装工程名称：_________。 2.工程地点：_________。 3...

工程合同范本是怎样的工程承包协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中山...

工程合作协议书范本原发布者：华美信息编号：____________工程施工项目合作协议书甲方：乙方：签订日期：年月日 甲方：身份证号码：（以下简称甲方） 乙方：身份证号码：（以下简称乙方） 甲、乙双方为共同承包建设程及...

合伙协议书范本下载试读结束，如需阅读或下载，请点击购买> 原发布者：王新强 合伙协议书甲方：______________，身份证号码：____________________乙方：______________，身份证号码：____________________丙方：_...

个人合伙的协议范本个人合伙协议范本 合伙人：甲（姓名），男（女），*年*月*日出生，现住址：*市（县）*街道（乡、村）*号 合伙人：乙（姓名），内容同上（列出合伙人的基本情况） 合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如...

合伙合同书范本第一条 订立合同各合伙人： 姓名_____，性别__，年龄___，身份证号__住址_____________。 姓名_____，性别__，年龄___，身份证号__住址_____________。 姓名_____，性别__，年龄___，身份证号__...

小区物业管理制度住宅小区物业管理办法范本原发布者：三一课件库 三一文库（.31doc.com）〔住宅小区物业管理方e799bee5baa6e4b893e5b19e31333433623133案〕住宅小区物业管理方案怎么写，怎样管理，完善，推行物业管理，是否实行封...

室内装修施工合同室内装修施工合同范本室内装修施工合同： 《室内装修施工合同》是围绕室内装修签订的合同，以下是一个《室内装修施工合同》的范本。供您参考。 建筑装饰工程施工合同发包人（甲方）：__________________...