三九宝宝网宝宝百科宝宝知识

建筑合同索赔中是否可以索赔利润

12月09日 编辑 39baobao.com

[2017年上市公司利润排名最新]上市公司利润排名第十名:中国人寿市值:1057.0亿美元 中国 保险公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司,于1999年更名为中国人寿保险公司。是我国资本市场最大的机构投资...+阅读

《合同书》第一百一十三条规定:“当事人一方不履行合同义报告团或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”这里的“包括合同履行后可以获得的利益”主要是指利润损失。在实践中,因不能提供服务或商品而造成的利润损失可能远远超过因延误履行而造成的误期损害赔偿的数额。因此,从原则上说,建筑合同索赔费用中是可以包括利润。

在索赔实践中,不同性质的索赔,利润的成功率是不一样的。一般说,由于工程范围的变更(如计划外的工程,或大规模的工程变量)和施工条件变化引起的索赔,是可发列入利润的,即有权获得利润索赔。对于工程延误,如果该延误(或工程暂时停工)是由业主方面的责任发生的;以及业主自行解除合同(termination for conveience),由于是业主从自己的利益出发决定解除合同,承包商在有权获得已完成的工程款以外,还应得到相应的利润。

至于如何确定利润的数额,通常是与原报价单中的利润率保持一致。承包商在投标报价时一般列入3%-10%的直接费用,作为该工程项目的利润。

在建筑合同索赔中,承包考试|大|商有时要赤诚索赔“利润机会损失”(loos of opportunity profit)。这种利润损失是指由于业主原因造成工期延长,承包商不得不继续在本工程项目上保留相当数量的设备、人员和流动资金,而不能按原计划把他的这些资源转移到另一个工程项目上,因而失去一个创造利润的机会。承包商索赔利润机会损失,虽然在理论上是成立的,但实践上却很少成功。在确定“利润机会损失”时,当事人经常在索赔是否成立以及索赔发发生争议。承包商一般难于提出他在另外一个工程项目上确有把握地能获得的利润款额,对于索赔额的具体数额更难于准确确定。通常利润机会损失被认为是推测的,法院不予支持。

以下为关联文档:

合同的违约、索赔、争议当事人违约责任包括下列情况: 1 当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任,而不论违约方是否有过错责任。...

建筑工程项目如何通过合同索赔转移风险建筑工程项目,由于其高风险的特性,使得其风险管理十分重要。工程项目在实施过程中,通过合同来转移风险是市场经济条件下常用的一种受法律保护的风险转移方式,其中索赔是最为常用...

浅谈工程施工中的索赔技巧1、要及时发现索赔机会 一个有经验的承包商, 在投标报价时就应考虑将来可能要发生索赔的问题, 要仔细研究招标文件中的合同条款和规范,仔细查勘施工现场,探索可能索赔的机会, 在...

重视工期索赔加强工期签证案例一:1994年,中建某公司承建了某开发公司投资的某花园工程,原定工期为400天,后因种种原因延至开工4年后的1998年才通过甩项验收。2004年初,因开发公司长期拖延结算且拒不支付剩...

利润表债务法和资产负债表债务法的不同点利润表债务法和资产负债表债务法的不同点 1.利润表债务法和资产负债表债务法作为债务法下的两种不同分析方法,最主要的区别在于进行所得税会计核算时,利润表债务法注重时间性...

收益与纯利润有区别吗这里援引国际会计准则《编制和呈报财务报表的结构》: 收益和费用要素定义如下: (1)收益是指在会计期间内经济利益的增加,其表现形式为资产的流入或增值,或者是负债减少。从而导致...

怎们看利润利润表依据"收入-费用=利润"来编制,主要反映一定时期内公司的营业收入减去 营业支出之后的净收益。通过利润表,我们一般可以对上市公司的经营业绩、管理的 成功程度作出评估,从...

英特尔08年三季营业利润增加44%米Intel Corp.は米国時間2008年10月14日,2008年第3四半期(7月~9月)の決算を発表した。売上高は102億2000万米ドルで前年同期と比べ1%の微増,前期からは8%増加した。純利益は20億100...

利润表债务法与资产负债表债务法的内涵利润表债务法是将时间性差额对未来所得税的影响看作是对本期所得税费用的调整,其特点是当预期税率发生变动或税基变动时,必须对已发生的递延税款按现行税率进行调整,这种方法下...

推荐阅读
图文推荐