[建筑合同索赔中是否可以索赔利润]《合同书》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义报告团或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得...+阅读
一、索赔确认的条件有：
1.合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。
2.增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的，而并非由承包商工作失误所造成。
3.与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的，并且就所完成的工程量而言是合理的。
4.支持索赔的证据是客观的和可证实的，而不以对问题管理的主观意见为依据或者以没有支持的请求为依据。工程索赔款一般由以下费用项目构成：人工费、材料费、施工机械使用费、保函费用、保险费用、利息费用、管理费用、利润、机会利润损失等。
5.索赔是承包人在合同约定的索赔期间内提出的。
6.承包人的索赔有无超过法律规定的诉讼时效。
二、索赔所需的证据，关系到索赔的成败，证据不足或没有证据都会导致索赔不成立。
1.索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括：真实性、全面性、关联性、及时性。
2.证据的种类。工程索赔审查的证据有：
(1)工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件；
(2)各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；
(3)施工备忘录（日记），在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。按年月日顺序号存档，以便查找；
(4)做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档；
(5)工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；
(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；
(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日编号归档；
(8)完整的工程会计资料，包括工卡，人工分配表、注销工资薪金支票、材购买定货单、收讫发票、收款票据、账目及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等；
(9)所有的合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、计划工程进度表、人工日报表、材料设备进场报表及账单（工程付款单）等需归类保存人档。
建设工程索赔分类
1）按索赔当事人分类 ● 承包人与发包人之间索赔； ● 承包人与分包人之间索赔； ● 承包人与供贷人之间索赔； ● 承包人与保险人之间索赔。 2）按索赔事件的影响分类 ● 工期拖延索赔 由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等；或非承包人原因发包人指令停止工程实施；或其他不可抗力因素作用等原因，造成工程中断，或工程进度放慢，使工期拖延，承包人对此提出索赔。 ● 不可预见的外部障碍或条件索赔 如果在施工期间，承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件，例如地质与预计的（发包人提供的资料）不同，出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。 ● 工程变更索赔 由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序，造成工期延长和费用损失，承包人对此提出索赔。
● 工程终止索赔 由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出索赔。 ● 其他索赔 如货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨、政策法令变化、发包人推迟支付工程款等原因引起的索赔。 3）按索赔要求分类 ● 工期索赔 即要求发包人延长工期，推迟竣工日期。 ● 费用索赔 即要求发包人补偿费用损失，调整合同价格。 4）按索赔所依据的理由分类 ● 合同内索赔 即索赔以合同条文作为依据，发生了合同规定给承包人以补偿的干扰事件，承包人根据合同规定提出索赔要求。这是最常见的索赔。 合同外索赔 指工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围。在合同中 找不出具体的依据，一般必须根据适用于合同关系的法律解决索赔问题。
● 道义索赔 指由于承包人失误（如报价失误、环境调查失误等），或发生承包人应负责的风险而造成承包人重大的损失。 5）按索赔的处理方式分类 ● 单项索赔 单项索赔是针对某一干扰事件提出的。索赔的处理是在合同实施过程中，干扰事件发生时，或发生后立即进行。它由合同管理人员处理，并在合同规定的索赔有效期内向发包人提交索赔意向书和索赔报告。 ● 总索赔 又叫一揽子索赔或综合索赔。这是在国际工程中经常采用的索赔处理和解决方法。一般在工程竣工前，承包人将工程过程中未解决的单项索赔集中起来，提出一份总索赔报告。合同双方在工程交付前或交付后进行最终谈判，以一揽子方案解决索赔问题。
工程索赔申请书怎么写
索赔函是指买卖中的任何一方，以双方签订的合同条款为根据，具体指出对方违反合同的事实，提出要求赔偿损失或维护其他权利的书面材料。索赔函的结构一般由以下六个部分组成：第一，标题。标题的形式比较灵活，既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式，也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式。第二，编号。编号是为了联系与备查用，写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。第三，受书者。写受理索赔者的全称。第四，正文。包括：
1、缘起，提出引起争议的合同及其争议的原因。
2、索赔理由，具体指出合同项下的违约事实及根据。
3、索赔要求和意见，根据合同及有关国家的商法、惯例，向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。第五，附件。为解决争议，以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。第六，签署。要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。
以下为关联文档：
证据收集和索赔程序工程索赔是个专业性极强的课题，作为承包商应配备既懂建设又懂法律的专业人员参与整个过程。索赔成功的关键是保存一切能够证明自己具有可获得的权益原始的证据资料。在诉讼上...
按索赔发生的原因分类索赔有哪些类型按索赔发生的原因分类，会有很多种类。根据施工索赔的经 验，最常见的主要有四种：延期索赔，工程变更索赔，施工加速索 赔和施工现场变化索赔。延期索赔延期索赔主要表现在由于业主的...
产生施工索赔的原因有哪些1。1业主违约 （1）业主没有按合同的规定交付设计图纸和相关设计资料，使工期延误。 （2）业主没有按合同的规定交付施工现场。 （3）业主交付的施工现场不具备施工条件。 （4）业主未保证施工...
实物证据的审计证据获取方法有哪些您好！实物证据是指注册会计师通过实地观察和参加清查盘点所获得的，用以证明有关实物资产是否存在的证据。实物证据对某项实物资产是否存在的证明力最强，效果最为显著。它可以对...
建设工程施工无效合同有哪些？建设工程施工无效合同有哪些《合同法》第五十八条规定：合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。对于施工合同而言，发包人因无效合同取得的财产是在...
建设施工合同有哪些分类1.按承发包方式分：①勘察设计或施工总承包合同②单位工程承包合同③工程项目总承包合同④BOT合同（特许权协议） 2.按承包工程计价方式分类：①总价合同②单位合同③成本加酬金合同...
继承案件需要哪些证据继承诉讼所需证据有哪些（一）、原告向人民法院提起继承诉讼时应当提交下列证据材料： 1、 当事人身份证明、亲属关系证明材料（如户口簿、单位或居委会证明）。 2、 证明当事人是合法继承人的、应当提交结婚...
工程施工索赔的目的处理方式合同依据有关当事人分索赔的分工程施工索赔的目的处理方式合同依据有关当事人分索赔的分，关于建设工程索赔的问题谢谢索赔的依据有哪些：建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履...
合同法建筑工程施工合同有哪些相关法律条款合同法建筑工程施工合同有哪些相关法律条款，建设工程合同的法律规定是怎样的：【合同法第十六章】第十六章 建设工程合同 第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发...
