[一级建造法规辅导之索赔概述]在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。施工单位提...+阅读
工程索赔是个专业性极强的课题，作为承包商应配备既懂建设又懂法律的专业人员参与整个过程。索赔成功的关键是保存一切能够证明自己具有可获得的权益原始的证据资料。在诉讼上，索赔是一种确权之诉，必须要有证据支持才得能得到确认。因此，必须掌握证据学原理，了解什么样的索赔需要收集什么样的证据以及如何搜集、归类、保存证据。作为承包商应建立科学的资料管理体系，注意随时搜集整理工程项目的有关资料，保持其完备性和准确性。 ＾考试大
与监理工程师及甲方代表的谈话资料；各种施工进度表，包括监理工程师和分包企业的进度表；来往信函；施工备忘录；会议记录；工程照片；监理工程师填到的工程施工汇总表；重大事项记录；工资单据和付款单据；工程检查和验收报告；所有合同文件；其他。上述资料在发生的当时应注意取得监理工程师或甲方代表的签字。
对索赔的程序、期限应在承发包合同中明确约定，以利于实际操作。凡不属于承建单位责任导致工程拖期和成本增加事件发生后，乙方应以正式文件通知监理工程师或甲方代表，（国际惯例是28天内，我国现行建设工程施工合同标准文本规定为20天内向甲方提出要求索赔的通知。）甲方在收到索赔通知后10天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在10天内未予答复，则视为该项索赔已经批准。如果逾期提出，监理工程师或甲方代表有权拒绝索赔要求。双方也＾考试大可在合同中约定期限，正式提出索赔函件后，还应在此后28天内（国际惯例）报出赔偿额和申请顺延工期天数及证据；如索赔事件的影响继续存在，经监理工程师同意后，可以定期陆续报出证据和索赔数额以及要求顺延工期的天数。该索赔事件影响结束的28天内，必须提出全面的索赔证据资料和累计索赔额报送监理工程师，并抄送业主。以上程序承包商应充分重视，否则会陷入被动。乙方在索赔最终如得到业主的确认，索赔即告结束，如达不成一致意见，则只能诉诸仲裁或法院。承包商也有将施工中的单项索赔予以保留，待工程竣工前，将末解决的或不满意的单项索赔集中起来，提出一份综合索赔报告进行谈判。
索赔作为承包商在建筑工程施工中，获取利润的重要手段，又具有很强的专业性，承包商有必要高度重视，在加强合同管理，聘请专业索赔人员的同时，注意及时索赔，做到边施工，边鉴证，边索赔，边清算，否则，累积到最后，索赔往往费时费力。
以下为关联文档：
工期索赔的处理原则及计算方法（1）不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为 "可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期".可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期，不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造...
建筑合同索赔中是否可以索赔利润《合同书》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义报告团或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得...
合同的违约、索赔、争议当事人违约责任包括下列情况： 1 当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任，而不论违约方是否有过错责任。...
建筑工程项目如何通过合同索赔转移风险建筑工程项目，由于其高风险的特性，使得其风险管理十分重要。工程项目在实施过程中，通过合同来转移风险是市场经济条件下常用的一种受法律保护的风险转移方式，其中索赔是最为常用...
浅谈工程施工中的索赔技巧1、要及时发现索赔机会 一个有经验的承包商， 在投标报价时就应考虑将来可能要发生索赔的问题， 要仔细研究招标文件中的合同条款和规范，仔细查勘施工现场，探索可能索赔的机会， 在...
一级建造法规辅导之工期顺延及索赔业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单...
承包商主要的索赔项目51变更； 52.1变更的估价； 52.2工程师确定单价的权力； 52.3在实测工程量超过或低于概算工程量的部分大于合同价百分之十五时进行的变更和调整； 52.4工程师指示任何变更工程按零星...
商务英语索赔索赔 We are very sorry to inform you that your last shipment is not up to your usual standard. 贵方运到的最后一船产品不符合原来标准，特此奉告。 We shall appreciat...
重视工期索赔加强工期签证案例一：1994年，中建某公司承建了某开发公司投资的某花园工程，原定工期为400天，后因种种原因延至开工4年后的1998年才通过甩项验收。2004年初，因开发公司长期拖延结算且拒不支付剩...
