[工期索赔的处理原则及计算方法]（1）不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为 "可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期".可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期，不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造...+阅读
合同工期指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，包括开工日期与竣工日期。其中开工日期是指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期；竣工日期是指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。建设工期的计算，就是工期计算的终点减去计算的起始点。实际的工期还包括工期顺延的情形。开工是指承包人进场开始施工。开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。竣工日期的确定有以下原则：1. 以双方确认的日期为竣工日期。2. 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合同之日作为竣工日期。3. 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。4. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一） 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二） 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三） 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
工程合同的工期怎样计算？工程合同的工期怎样计算
工期的计算 工期原则上是从开工日期到竣工日期的时间，以天数表示。
一、开工日期 开工是指承包人进场开始施工。开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：
1、合同中约定具体的日期作为开工日期；
2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；
3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；
4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。 当前使用较多的九部委2007年版标准施工招标文件中将开工日期确定为“监理人发出的开工通知中写明的开工日期”。实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。 在此情形下，应当按照以下原则认定开工日期：
1、承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为开工日期（承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等）；
2、承包人虽无证据证明开工日期，但有开工报告的，则应认定开工报告中记载的日期为开工日期。
3、若承包人无任何证明证明实际施工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。
二、竣工日期 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。
1、以双方确认的日期为竣工日期。 如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的，可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。
2、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合同之日作为竣工日期。 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第
（一）项规定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。 《合同法》第二百七十九条规定：建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。 验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。根据该规定，工程竣工验收合格是发包人支付工程价款、工程交付的前提。所以最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定以竣工验收合格日期作为竣工日期。
3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 国务院《建设工程质量管理条例》颁布实施后，政府不再参与建设工程竣工验收工作，而由建设单位组织设计、施工、监理等进行验收或自行验收，因而竣工验收的主导权在于发包人。 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第
（二）项规定：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中，若当事人恶意阻止条件成就的，视为条件已经成就。
4、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 根据《建筑法》和《合同法》的有关规定，建设工程未经竣工验收，不得交付使用。然而在实践中，时常发生发包人出于各种原因而在工程未经竣工验收而擅自使用工程的情形。 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第
（三）项规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。理由如下：
（1）发包人在工程未经竣工验收的情况下擅自使用工程，违反了上述相关法律规定，应承担相应的责任。
（2）发包人使用工程，表明其已经实现合同的目的。
（3）发包人使用工程后，若再进行竣工验收，便出现质量责任不清晰的问题。
以下为关联文档：
谈如何快速、准确计算工程量工程量是编制预算、(标底)或投标报价的原始数据，是编制预算的核心和重要组成部分，也是一项复杂而细致的工作。目前因各地的套价软件很多，且较为成熟，已被很多预算工作者所使用。...
重视工期索赔加强工期签证案例一：1994年，中建某公司承建了某开发公司投资的某花园工程，原定工期为400天，后因种种原因延至开工4年后的1998年才通过甩项验收。2004年初，因开发公司长期拖延结算且拒不支付剩...
建筑工程拖延工期的原因及对策目前，建筑施工企业拖延工期的问题已经成为制约农村建筑业发展的突出问题。其危害性主要表现在下几个方面： 降低了企业信誉。建筑企业投标时慷慨陈词，表示要严格按照工期施工，一...
您好老师！如何计算工程成本2、这样也可以，等于是滚动结算，如果生产比较平衡，可以用此方法。 3、可以先不做结算处理，如果收到工程款，计入预收账款，待完工后一并结转工程结算收入；如果是企业垫付工程支出，先计...
如何计算工程建设监理费工程建设监理费的构成是指监理单位在工程项目建设监理活动中所需要的全部成本，加上合理的利润和税金。具体应包括以下几部分： (1)直接成本 1）监理人员和监理辅助人员的工资e799...
建筑体型系数如何计算你好，体型系数这个，我当时也挺困惑的，我们这里没那么多闲钱买软件，天正节能听说也不太好用，所以，从来都是手算。所以，体型系数的计算还算有心得吧，哈。其实就是建筑的外表面积和建筑...
安装工程工程量计算表中的计算结果是如何出来的楼房工程量 外墙线的计算 建筑面积的计 标准层内墙净长线的计算 地下室内墙净长线的计算 基础部分计算 土方的计算 地下室外墙及墙基防水 构造柱工程量的计算 圈梁的计算 顶...
求一分装饰工程承诺书要包括工期质量安全的！工期、质量、安全施工承诺书 致：XXXXX 通过对招标文件的仔细阅读和理解，并结合我单位的实际情况，我们对XXXXXX工程标做出如下承诺： 1、对合同条件的承诺：承认并接受贵方《招标文...
不可抗力因素造成工程工期延误的不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素造成工程工期延误的不可抗力因素主要有哪些，甲状腺肿大的原因甲状腺肿大由什么原因造成？它是什么引起的：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延： （1）发...
