[教师被指性骚扰女生遭解聘向学校索赔20万元]因“性骚扰女学生”而被学校开除，某高校的男老师闫某“喊冤”并将学校诉至法院，要求其赔偿解除聘用合同违约金。日前，海淀法院开庭审理了此案。 据闫老师诉称，去年7月，他受学校委...+阅读

首先您所说的“1979年8月15日工程师致函乙方，将于9月1日将场地提供给乙方（这是一个不明确的开工令）。乙方按时向施工现场派了代理人和监工。但甲方未能及时交付场地，直到12月初场地才全部正式交付”可以索赔工期 但在11月和12月连续阴雨天气 属于季节雨 不能索赔 1980年3月18日，乙方催要屋面配筋图，但直到5月底甲方才提供这些图纸。这时相关的钢材供应又延误2周。可以索赔 1980年7月间又由于特别的阴雨天造成工程局部停工l周。不可以索赔（不可抗力的自然灾害如台风，暴雨可以索赔） 具体索赔要看是不是主要工序，如果干预的是主要工序就从误工的第一天开是算到最后一天 希望能给你帮助

以下为关联文档：

索赔的特征有哪些从索赔的基本含义，可以看出索赔具有以下基本特征： ①狭义的“索赔”是承包人对发包人的单向索赔。在建设工程施工过程中，发包人处于一种相对优势地位，发包人可以通过从应付承包...

浅论建筑项目管理中如何实施工期控制由于建筑项目工期控制是一项具有很强专业化的工作，对项目施工管理有着较高的要求，因此一旦在建筑项目的工期控制过程中出现了问题，就很可能对整个建筑项目造成极为恶劣的影响，严...

浅谈施工管理中怎样提高效率缩短工期随着社会的发展，建筑行业的竞争也是越来越激励，建筑单位要想在如此竞争激烈的市场中生存下来，获得更大的效益，就必须提高工程的效率，缩短工期，从而减小了成本的投入，所以加强施工管...

如何控制施工工期工程的工期在合同中是有明确规定的，同时工程能否按期竣工涉及到业主和承包商的重大利益。控制施工工期办法是由施工单位编制可行的施工计划来完成的，计划的编制无懈可击，但计划...

为什么说制定合理工期是控制施工项目成本的关键施工工期是一种有限的时间资源，在项目管理中有特定的价值，即“工期价值”。对工程项目而言，工程的质量、成本和工期是施工管理的三大主线，工期是否合理直接影响着施工质量和成本...