[门窗工程验收规范]金属门窗本节适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。检查数量：逐樘检查。（1）保证项目金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格...+阅读

我有一份，供你参考！

XXXXX门窗及幕墙工程合同

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：

1、项目名称：

2、工程地点：

3、承包范围：XXX和XXX主材和辅材的采购、制作与安装。

4、承包方式：包工包料

5、工期：

6、合同总价款（人民币大写）： 万元。

二、甲方工作：

1、开工前参加施工图纸或作法说明的现场交底，审定乙方的施工方案和进度计划。

2、指派 为甲方代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。

三、乙方工作：

1、参加施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、关于工期的约定：

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（工期顺延需有甲方人员签证）。

五、关于工程价款及结算的约定：

1、本工程合同价款采用固定价格（若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。）

2、结算方式：

(1)、在合同签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的 %；

(2)、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的 %；

(3)、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的 %；

(4)、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；

六、有关安全生产和防火的约定：

1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96；《建筑幕墙》JG3035-1996和其他相关的法规、规范。

3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

七、奖励和违约责任：

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按应付款额的1%支付滞纳金。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方应支付乙方 元，作为奖励。

3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

4、未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

八、争议或纠纷处理：

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）；

法定代表人： 法定代表人：

开户银行及账号： 开户银行及账号：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

以下为关联文档：

门窗工程质量监理措施一、施工准备阶段控制1、现场质保体系检查⑴门窗制作和安装企业资料；⑵门窗存放、运输条件；⑶门窗安装时和安装后的防护措施。2、设计图纸检查查看门窗设计图纸、设计说...

木门窗的施工工艺流程木门窗的施工工艺流程 1.施工内容 木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。 对原门窗的改造主要有以下三种方式： 第一是对原门窗进行更换，拆去原门窗，定购或现场制作新门。...

玻璃幕墙施工作法及施工工艺本工程玻璃幕墙工程由专业的幕墙公司制作及安装，在此仅介绍一下玻璃幕墙的一般作法及要求 1.基本要求 （1）作业条件 1）应编制幕墙施工组织设计，并严格按施工组织设计的顺序进行施...

正确理解建筑幕墙及门窗节能技术《民用建筑规定》出台之后，在实践中，很多开发商、材料商、生产厂家，甚至于媒体，碰到了方方面面的问题，主要是对节能技术规范标准的理解存在误区。我列出了10个，供大家参考。 第 一...

幕墙及门窗应采用防飞散玻璃一、前 言 中国建筑装饰协会幕墙工程委员会受建设部委托，对北京、上海、天津、重庆、西安、武汉、深圳、哈尔滨、厦门、温州１０个城市进行了既有幕墙安全状况调查，调查样本的选取...

求装饰施工合同范本合同编号 工程名称：_________ 工程编号：_________ 发包方：_________ 承包方：_________ 签订时间：_________ 签订地点：_________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工...

急求土建工程施工合同范本和建筑安装工程承包合同差不多，你可以参照如下： 建筑安装工程承包合同 发包方：______________ 承包方：______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合...

玻璃幕墙施工具体有施工哪些流程1、连接件安装工艺及技术方案 幕墙构件的现场施工方法和技术措施详见：附件二、《玻璃、铝板幕墙安装作业指导书》1.1工艺流程说明：工艺流程：熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场...

高分求建筑围墙施工合同***工业园围墙施工合同 甲方：***公司 乙方：***施工队 经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签...