三九宝宝网宝宝百科宝宝知识

签订施工合同的注意事项

02月09日 编辑 39baobao.com

[儿童房装修注意事项:设计用加法装饰用减法]儿童房装修注意事项:设计用"加法" 装饰用"减法" 据了解,一些孩子无缘无故出现的头晕、恶心、四肢无力、咽喉肿痛、皮肤过敏等症状也与室内环境污染有关。环保专家介绍,室内空气污染...+阅读

签订建筑施工合同的注意事项?

一、审查发包人与承包人履约情况

1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、对承包方主要了解的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。

二、履约管理之工期

(一)工期和施工进度

1、实际开工日期的认定①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。

2、竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:①双方确认的日期为竣工日期;②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

(二)几种影响工期的因素

1、施工许可证:①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。

2、拖欠工程款拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。

3、设计变更①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

4、图纸延误①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

5、增加工程量①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

6、质量鉴定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。①鉴定合格,顺延工期;②鉴定不合格,视情况而定。

7、建设单位的其他原因如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

9、发生不可抗力事件无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

以下为关联文档:

女性秋季养生有哪些注意事项女性秋季养生的注意要点 1、多吃深绿色的叶菜 这些叶菜比夏季常吃的瓜果含有更多的胡萝卜素(它在人体内能转化为维生素A),可以补充夏季不足的维生素A。直接多吃点胡萝卜也是可...

英国留学体检有哪些注意事项一、检查项目:常规的临床医学检查+实验室检验 二、中国公民出入境健康体检检查流程 三、出入境健康体检注意事项 四、体检基本信息 1、体检时间:您可以在签证前或签证后体检(体...

英国留学的体检有哪些注意事项注意事项: 1、一定要在上午去体检(8:00-11:30),下午只出结果、不体检; 2、体检前几天,一定不要服用任何药物,感冒也可能对肝功能化验结果有影响,最好在身体健康的情况下再去检查; 3、...

小儿弱视治疗的注意事项是什么1、精细目力训练: 是对于弱视眼的一种特别应用锻炼,有利于视觉发育和提高视力。精细目力训练方法很多,应根据弱视患儿的年龄、智力和视力等情况选用,也可经常变更训练方法,例如穿...

2013年驾照考试新规定的注意事项2013年驾考新规电子路考注意事项 : 考试时出现下列情形之一的,评判为不合格: 1、不按规定使用安全带或者戴安全头盔的; 2、遮挡、关闭车内音视频监控设备的; 3、不按考试员指令驾...

医疗器械产品生产质量考核体系申请有哪些注意事项DOC针对于医疗器械生产企业,国家食品药品监督管理局制定了相应的质量体系考核标准,并在2000年7月1日起施行了《医疗器械生产企业质量体系考核办法》。本办法共计12条,下面请奥咨达...

索尼爱立信X10使用技巧级注意事项!谢谢!呃... 我来给你解答 那个WIFI呢 在“设置”里 的“无线和网络”里 然后再点“WLAN”过一会旁边的对勾就亮了 “WLAN设置”里能看到附近的无线网络 选择一个就好了 APN的开关...

美容冠矫正龅牙有什么注意事项详细03麻烦告诉我防止吃过凉过热的食物,以免惹起激起痛。美容冠遭到超越应力范围的压力会碎瓷,所以不要食用过硬的食物。 4、初期与修复前相比,但是一旦有了龅牙,却让这一切美好消失无影踪。美容...

澳洲留学生必知注意事项有什么1。澳洲留学在澳工作每周不得超过20小时 在澳大利亚读书可以有工作的机会,条件是开学期间,每周工作不得超过20小时,如果发现超过了这个限制,学生签证将会取消,而在假期里,可以全日...

推荐阅读
图文推荐