[监理安全生产承诺书]监理安全生产承诺书 (一) 兹有我单位 (监理单位名称)监理建设的 (工程名称)工程项目，我 (总监理工程师姓名)作为监理单位的项目负责人，对该项目的工程施工安全生产监理方安全...+阅读
1、合同示范文本关于监理人的责任条款
新版文本第二十五条至二十八条（原版文本第二十四条至二十七条）是监理人的责任条款。其中最重要的是第二十六条，第二十六条，当发生可能追究工程责任时，规定了监理人责任：“第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。……”
“第二十六条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、*考试大*交货）时限，不承担责任。
因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任”。
其中黑体字部分是原合同文本所没有的。为了说明问题，把第五条列出：“第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益”。
综合第
五、第二十
六、第二十七条的内容，具有三层意义：第一，监理人如因过失造成委托人经济损失，应承担赔偿责任；第二，监理人不承担非自身原因导致的各种责任；第三，监理人由于未能认真履行义务，对导致的后果要承担责任。
2、“监理人责任”的三种情况
工程建设实践中，由于主客观原因，会产生大量的矛盾、争议、纠纷，甚至诉诸法律仲裁。《*考试大*建设监理》期刊去年第6期“监理工程师的责任风险分析”一文中指出：“认识和防范监理责任风险已成为十分紧迫和重要的任务，应该引起高度重视”。看来这是十分必要和及时的。
监理人的责任大体上可分为三种情况：
（1）过失责任。
监理人在责任期内，由于自身的过失造成损失，应承担过失责任，并按合同予以赔偿。例如：发出错误的指令，造成质量降低，工期拖延，费用增加；作出错误的判断，造成质量降低，工期拖延，费用增加；违反职业道德引起的后果等。
（2）不承担责任。当发生的事件并非监理方原因时，监理人不承担责任。这种情况在工程实践中经常发生。例如：承包人不听从劝阻，偷工减料，降低施工质量；承包人管理不善，不能实现计划，工期拖延；承包人擅自使用不合格材料，降低了工程质量；承包人弄虚作假，管理松弛，导致工程质量和安全事故；委托方（业主）未能按计划提供条件，导致设计延误、施工不能按时开工，拖延了工期；委托方所订设备（*考试大*材料）未能按计划到达现场，延误工期，导致索赔；委托方不听从监理方劝阻，从而发生质量事故；委托方未能按合同向监理人提供必需的资料、文件引起的事件；人力不可抗拒等。
（3）不作为责任。当发生上述除人力不可抗拒的情况时，监理人应及时向承包人（*考试大*同时将副本交委托人）以书面提出劝告、警告、通知，下达停工令等监理意见，也对业主方的不规范行为和偏离合同的做法，提出咨询、劝阻意见。如果监理人没有做到这一点，如果发生了责任事件，则不论何种理由，监理人应承担“不作为责任”，也就是合同第二十七条所述：“但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任”。
3、监理人要承担“不作为责任”
上述监理人的三种责任，前两种比较容易理解，而“不作为责任”在实践中发生的机会多，判别这种责任的难度大，往往受到人们的忽视。笔者认为，正确认识监理人的不作为责任，正是提高监理人员素质，提高监理行业水平，提高我国工程管理水平的关键之一。
（1）监理人应及时、*考试大*充分地发现工程建设过程中的各种偏离合同、违反规范标准、违反法令法规问题。
如果监理人对应该能发现的问题，包括由于技术原因，当时尚未暴露而在未来可能暴露的问题，没有及时发现，从而导致工程质量、工期、费用的损失，除了追究责任人的责任外，监理人要承担不作为责任。
（2）对工程中的问题，监理人虽然已经发现，但未能及时提出，或即使已提出，但所采取的形式和力度与发生事件的严重程度不相适应，监理人仍然要承担不作为责任。
（3）合同文本第五条：“监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面合法权益”，其中“为委托人提供与其水平相适应的咨询意见。
以下为关联文档：
住宅工程监理工作的体会一住宅工程监理工作的体会一 中远两湾城占地面积49.51公顷，总建筑面积180万平方米，共有33幢高层住宅。其工程量大面广，单位工程数量较多，而且建设工期很紧，施工承包单位也多，给监理...
监理工程师考题精选——投资控制1、竣工决算是指建设工程从（ ）到竣工所发生的所有实际支出。【2006年考题】 A．筹建 B．可行性研究 C．初步设计 D．开工 答案：A 解析：竣工决算是建设工程从筹建到竣工投产全过程中发生...
监理工程师考题精选——进度控制1．建设工程平行施工的特点包括（ ）。【2006年考题】 A．施工现场的组织、管理比较复杂 B．各专业工作队能够连续施工 C．能够充分地利用工作面进行施工 D．单位时间投入的资源量较为均衡...
生态环保绿化工程监理要点一、建立完善严密的绿化监理组织机构 做好绿化工程的监理工作，首先必须有一个精干、高效、专业运转协调的组织机构做保障。根据有关工程监理规定，绿化监理工程同样是在接受业...
常见工程桩的施工监理要点六、静压管桩的质量监理要点： 1、事前控制阶段： 1)审核施工设备报验单时，要了解桩机压力表的换算、配重的重量及压力表是否经法定计量部门鉴定合格、有效期限是什么时候。 2)试...
监理工程师考题精选——质量控制1．工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（ ）。【2006年考题】 A．可行性研究阶段 B．决策阶段 C．设计阶段 D．保修阶段 答案：C 解析：工...
“乱作为与不作为”问题年一、问题 1、一些领导干部和公务员既有权力，也有能力，但该管的不管。现实中碰到的许多矛盾和问题，党和国家都有政策规定，但他们就是怕惹麻烦，怕干砸了影响政治前途，所以能躲的就躲...
二级建造施工之工程材料的质量监理工程材料的质量好坏，直接影响着整个建筑物质量等级、结构安全、外部造型和建成后的使用功能等。因此，工程材料的质量监理无论在建筑、安装还是交通行业均是项目监理工作中一个...
09年全国监理工程师资格考试工作通知关于做好2009年度全国监理工程师执业资格考试考务工作的通知 各区县(自治县)人事局考试管理部门，市级各部门人事(干部)处： 根据人力资源和社会保障部人事考试中心《关于做好20...
